ПЕНИ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ И ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА

Нарушение сроков и порядка оплаты, то есть неисполнение требований заключенного между организациями договора подряда, влекут за собой правомерное начисление штрафов и пени.

Такой вывод содержится в Решении арбитражного суда Свердловской области от 22.11.2007 по делу N А60-25874/2007-С1.

ООО обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО о взыскании задолженности по оплате работ на объекте "Жилой 10-этажный дом (социальное жилье)", выполненных в рамках договора строительного подряда, а также пени, начисленной на основании п. 10.2 договора за нарушение сроков и порядка оплаты.

Факты выполнения подрядчиком обусловленных названным договором работ, сдачи их результата заказчику и принятия его последним были подтветждены.

Согласно п. 4.2, 4.3 договора предварительная оплата по договору составляет 30% от общей стоимости выполняемых работ, последующую оплату генподрядчик производит в течение 10 банковских дней с момента подписания актов выполненных работ формы КС-2 и справок формы КС-3 с учетом предварительной оплаты.

Оплата спорных работ произведена ответчиком частично.

Доказательств, свидетельствующих об оплате спорных работ в полном объеме либо на большую сумму, не представлено.

Таким образом, подтверждается наличие задолженности по оплате спорных работ.

При таких обстоятельствах требования ООО о взыскании задолженности по оплате работ, выполненных в рамках договора являются обоснованными и правомерными и подлежат удовлетворению в полном объеме на основании ст. 307, 309, 711, 746 ГК РФ.

Также правомерными признаются требования о взыскании неустойки, предусмотренной п. 10.2 договора за нарушение срока оплаты работ в размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки, исходя из того, что материалами дела полностью подтверждается факт отсутствия полного расчета за спорные работы.

Поскольку акты приемки спорных работ даты подписания не содержат, в связи с чем срок их оплаты в порядке, предусмотренном п. 4.3 договора, не может быть определен, при установлении срока исполнения обязательства по оплате фактически выполненных работ необходимо руководствоваться нормами ст. 314 ГК РФ, согласно которым обязательство, не предусматривающее срок его исполнения и не содержащее условий, позволяющих определить этот срок, должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Обязательство, не исполненное в разумный срок, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении. Такими требованиями могут быть как счет-фактура, так и требования в иной форме.